写作之家!您身边的写作助手!请记住我们域名:4218.cn

装修工程承包合同格式5篇

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的类型越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编精心给大家整理装修工程承包合同格式,希望大家喜欢!

装修工程承包合同格式1

甲方:

乙方

甲、乙方双方本着自愿、诚信的原则,签订如下协议:

1、程施工地点:

工期:开工日 年 月 日。竣工日 年 月 日

工程造价 元(大写: )

甲方向乙方提供工程施工项目,并对乙方进行施工内容交底,乙方需按甲方提供的施工图纸及具体要求进行施工:该工程工艺、施工材料,工程质量标准应达到《__X省装饰装修合同》要求。乙方工作人员应达到甲方要求并服从甲方管理。

2、施工期间,施工项目中额外产生的材料费、人工费、出入证件费等全部费用,由乙方独立承担。(不包括甲方配送材料)乙方有义务协助甲方催缴、收取客户中期款。待项目竣工,客户支付项目尾款后,甲方需给乙方结算清该项目工程款。

3、甲方按照合同造价的30%提取公司的管理费用。每个项目工程甲方收取乙方____X元(大写:壹仟元)售后质量保证金,总额达到10000元大写(壹万元)后不再收取。保修期按照《__X省装饰装修工程施工合同》的标准执行,常规项保修期为两年,防水保修期为五年。以最后一次施工项目验收合格日为保修期计算起始日。保修期内,质量保证金由甲方留存,乙方需严格按照甲方要求对施工项目予以及时保修,保修期内未与客户发生纠纷且达到客户满意,五年保修期过后,甲方将收取的1000元(大写:壹仟元)质量保证金返还乙方。

4、乙方进入施工现场后当日,应立即对门窗,下水口,防水,电路等室内设施进行检查及成品贴膜保护。日后发现毁损,维修费用乙方自行承担。

5、施工中,工长或工人不得在工地周围承揽私活,如若违反规定,甲方可随时终止合同或延期半年给付施工工程款。

6、如客户前来参观,乙方应热情主动进行接洽,并将客户的联络方式上报公司,若与客户达成协议,签单成功,将给予乙方本次业务工程造价5%的业务提成。

7、乙方承接此次工程,需向甲方缴纳______元(大写:壹万元)押金。如双方解除合同,乙方施工竣工且经甲方验收合格后,待最后施工项目竣工满一年后甲方退还乙方押金,否则押金将不予退还。

8、乙方必须严格按照《施工进度验收单》进行施工。此单每项必须由业主、监理或设计师签字认可,工长、客户、公司三方各自留存,达到上述要求方可进行施工。完工后,工长将此验收单交给甲方,甲方凭此验收单向乙方支付工程款。

9、施工现场必须张贴物业核发的开工许可证。每项完工,乙方必须约请业主对该项施工内容进行验收,业主提出的质量问题,必须整改。合格后,《施工进度验收单》必须请业主验收签字。

10、每张施工图纸必须由业主,签字确认后,方可施工。竣工后,甲方将对施工验收单客户验收签字进行审核,待审核无误后,甲方向乙方支付工程款。若未达到甲方要求,将暂扣此项工程款。

11、施工现场乙方必须按照物业要求配备灭火器,临时座便器。不得在施工现场做饭、吸烟、赌博、喝酒、打架、盗窃、住宿、嫖宿及大声喧哗。

12、乙方对施工现场每日必须于中午饭前及晚上收工前,打扫卫生。渣土入袋,清离出场,并将沿途遗撒物清理干净。确保施工现场的整洁。保修期内,乙方在接到甲方的保修通知后,应于2日内,立即进行项目保修,如无法及时保修,应当立即告知甲方,甲方将另行派员为乙方装修项目进行保修,费用由乙方承担。

13、乙方施工人员,在上班时间内,必须穿公司工服。电工,焊工等特殊工种需持证上岗。

14、乙方应严格按照甲方的技术交底及项目交底进行施工,禁止乙方人员与客户私自进行项目变更,不可对客户恶意增项。

15、乙方在天气允许的条件下,必须开窗通风。如无法达到环保检测标准,造成的一切后果及经济损失由乙方自行承担。施工现场严禁儿童出现。乙方施工人员不可向客户或他人进行诋毁、谩骂、诽谤甲方项目经理、监理人员、设计人员,不得损坏甲方公司形象。

16、乙方施工人员,必须服从甲方设计师或监理的管理及质量要求,并认真执行,为便于甲方管理,乙方如有违反甲方规定,甲方有权要求乙方承担100—1000元违约金,如果情节严重或不服从管理甲方可以终止协议。

17、此协议只对乙方本人向甲方进行项目承包使用,不对第三方。乙方所带领的工人应具有各项保险,甲方不负责提供任何保险费用。乙方与施工人员的任何经济纠纷由乙方自行解决,与甲方无关。施工现场,乙方施工人员如发生工伤事故、安全事故及刑事案件,乙方承担全部刑事及附带民事责任,甲方不负任何责任,不承担任何经济赔偿。

18、乙方应在约定的工期内保质保量完成施工项目,如因乙方原因耽误工期,乙方应按每日 元(大写 )支付逾期违约金。

乙方应对甲方提供的设计图纸保密,否则给甲方造成的损失,由乙方承担。

20、本合同引起的及与本合同有关的一切争议,均由甲乙双方协商解决。协商不成的,任何一方有权向本合同签订地(或北京鸿康装饰工程有限公司住所地请明确)人民法院即 法院起诉。

21、本合同由甲乙双方签字之日起正式生效。

本合同于______年______月______日在中国 市签署,一式 份,具有同等法律效力,甲方、乙方各持一份。

22、其他约定条款:______________________

甲方:

乙方:

签订日期:

装修工程承包合同格式2

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

经以上甲乙双方协商决定,特因搬罾镇石狗坝社区办公室维修工程,经石狗坝社区两委同意,将居委会办公室维修工程承包给乙方承建,其承建事项及承建款项如下:

一、工程总价款及工程内容

1、二楼以上新加一层120平方,每平米承包价为720元,合计价款86400元。

2、工程内容

1)、四周墙体为240墙

2)、柏木领子、柏木角子。

3)、以上材料及砂石、水泥、做工在内工程质量必须验收合格。

二、装饰

1、三楼望板120平方,每平米单价为90元,合计10800元。

2、地板安装120平方,含河沙、水泥、搬运在内,每平米单价108元,合计12960元。

三、门窗安装46平方,每平米180元,合计8280元。

四、电源安装:合计1560元

五、以上四项总计承包款为120000元(大写壹拾贰万元整)。

六、付款方式

1、工程进度一半时由甲方支付乙方工程款20%。

2、工程完工后,由甲方支付乙方工程款40%。

3、峻工验收合格后,由甲方支付乙方工程款40%。

七、安全责任:乙方从开工至工程完善阶段,一切大小安全事故概由乙方承担一切经济责任。与甲方无关。

八、以上协议一式三份,甲、乙双方、搬罾镇人民政府各执一份,并望认真执行,该合同从立约签字之日生效,任何一方不得以任何借口反悔,否则其经济责任由反悔方承担。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

装修工程承包合同格式3

发包人编号:

承包人编号:

备案编号:

鉴证编号:

发包人:

承包人:

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

第1条 工程概况

1.1工程地点:

1.2工程内容:房屋间数 室 厅;总建筑面积 平方米。

1.3承包范围: 1.4承包方式:双方商定采取下列第 种承包方式:

(1)承包人包工包全部材料;

(2)承包人包工包部分材料;

(3)承包人包工、发包人包料。

1.5 开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

总日历工期(包括法定节假日): 日

第2条 合同价款与支付

2.1合同价款

金额(人民币大写):¥:

2.2合同价款采用方式

双方商定本合同价款采用第 种方式确定。

(1)采用固定价格。固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 (2)采用可调价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

(3)成本加酬金

2.3工程预付款

合同生效后,发包人向承包人预付工程款 %即人民币(大写) 预付款扣回的时间、比例:

2.4工程款(进度款)支付

(1)工程款支付方式:

(2)工程款支付金额和时间: 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

第3条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供:

(1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。

(2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

第4条 发包人工作

4.1指派 为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。

4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施

4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。

第5条 承包人工作

5.1指派 为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。

5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的'扰民问题及与周围单位、住户的关系。

5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第6条 材料供应

6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

第7条 安全生产和防火

7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。

第8条 工程质量及验收

8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定 标准(可选择优良或合格)。

8.2优良工程等级增加的经济支出 8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

第9条 工程变更

9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。

第10条 竣工结算

10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。

10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。

第11条 工程保修

11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

第12条 违约责任

12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人 元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的

支付滞纳金。

12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人 元违约金。

工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的 %。

12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8双方约定其它违约责任:

第13条 争议的解决方式

13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

(一)提交大连仲裁委员会仲裁;

(二)依法向工程所在地人民法院起诉。

第14条 不可抗力

14.1双方关于不可抗力的约定:

第15条 保险

第16条

本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:

第17条

合同备案、鉴证

合同备案、鉴证:(现场签字)

发包方:

法定代表人:

身份证号:

承包方:

法定代表人:

身份证号:

第18条

合同日期

装修工程承包合同格式5

甲方:

身份证号码:

乙方:

身份证号码:

乙方向甲方承建位于望谟县阳光小区斜对面路芦坡的私房一栋,经双方平等协商一致订立本合同。

一、建设内容:砖混结构房屋主体(包括楼梯间梯步、卫生间、柱子等),建设所需材料由甲方提供(砖、砂、钢筋、水泥),建设内容为包工不包料。

二、质量要求:砖块安砌端正,钢筋绑扎结实,混凝土浇铸夯实,水平准确,线条平直,底浆饱满,板面光滑不积水。

三、建设工期计划为7个月(20年7月13日至20年12月31日),若遇非人为因素影响无法施工,工期顺延。

四、工程付款方式:甲方以实际建成板面面积(楼梯加位计价)支付工程款给乙方,按170元/平方米计价(含倒楼板费用)。每浇铸完一层板面,甲方当日即付给乙方该层工程款。

五、甲方责任:

1、确保原材料及时到位,确保施工水、电正常供应。

2、每次浇铸楼板,甲方承担工人工作用餐或按乙方实际参加施工人数付给乙方30元/人伙食费。

3、确保施工工人清洁饮水供应。

六、乙方职责

1、按质、按时完成本合同。

2、自备施工机器设备、工具以及撑木、支架等施工材料。

3、精心组织施工,采取必要的施工安全措施,确保施工安全,如在施工过程中发生工伤事故,乙方自行承担一切责任,甲方不承担任何责任。

七、违约责任

1、凡工程设计图纸上已标明的施工内容,乙方保证按图施工,未标明或须变更的,由双方事先商定再行施工。未经双方事先商定,自行变更施工内容造成损失的,由违约方承担相应赔偿责任。

2、若因任何一方无故违约而使本合同无法履行的,双方均有权终止本合同,并由违约方赔偿对方相应的经济损失。

八、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

九、本合同自双方签订之日起生效。

甲方(公章):

乙方(公章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

____年__月__日

____年__月__日


装修工程承包合同格式5篇相关文章

★ 装修正规合同模板5篇

★ 包工包料房屋装修合同5篇

★ 2022房屋装修工程合同范本五篇

★ 新版正规装修合同范本5篇

★ 装修合同范本简单5篇

★ 装修合同正规范本5篇

★ 单位工程装修合同范本5篇

★ 2022年房屋装修合同简单范本5篇

★ 室内装修施工合同范本最新5篇

★ 个人房屋装修合同格式5篇

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享